1. Kapsam ve Uygulama
Bu Teslimat Şart ve Koşulları; Şirket (Satıcı) ile Alıcı arasında malların satışı ve sevkiyatına ilişkin yapılan tüm sözleşmeler, anlaşmalar ve ticari işlemler için geçerlidir. Bu şartlarda yapılacak her türlü değişiklik veya sapma, taraflarca yazılı olarak kararlaştırılmalıdır.
Bu Teslimat Şart ve Koşulları; Şirket (Satıcı) ile Alıcı arasında malların satışı ve sevkiyatına ilişkin yapılan tüm sözleşmeler, anlaşmalar ve ticari işlemler için geçerlidir. Bu şartlarda yapılacak her türlü değişiklik veya sapma, taraflarca yazılı olarak kararlaştırılmalıdır.
2. Teslimat Süreleri ve Teslim Tarihleri
Satıcı tarafından belirtilen teslimat süreleri yalnızca tahminidir ve yazılı olarak kesin olduğu açıkça garanti edilmediği sürece bağlayıcı değildir. Teslimat süresi, tüm teknik ve ticari detayların çözüme kavuşturulmuş olması kaydıyla, sipariş onay tarihinden itibaren başlar.
Satıcı tarafından belirtilen teslimat süreleri yalnızca tahminidir ve yazılı olarak kesin olduğu açıkça garanti edilmediği sürece bağlayıcı değildir. Teslimat süresi, tüm teknik ve ticari detayların çözüme kavuşturulmuş olması kaydıyla, sipariş onay tarihinden itibaren başlar.
3. Sevkiyat ve Riskin Devri
Yazılı olarak açıkça aksi belirtilmedikçe, tüm teslimatlar Incoterms 2020 uyarınca EXW (Ex Works / İş Yerinde Teslim) esasına göre gerçekleştirilir. Malların kazara kaybolması, hasar görmesi veya bozulması riski; mallar teslim alınmaya hazır hale getirildiği veya taşıyıcıya teslim edildiği andan itibaren Alıcıya geçer.
Yazılı olarak açıkça aksi belirtilmedikçe, tüm teslimatlar Incoterms 2020 uyarınca EXW (Ex Works / İş Yerinde Teslim) esasına göre gerçekleştirilir. Malların kazara kaybolması, hasar görmesi veya bozulması riski; mallar teslim alınmaya hazır hale getirildiği veya taşıyıcıya teslim edildiği andan itibaren Alıcıya geçer.
4. Fiyatlandırma, Paketleme ve Maliyetler
Aksi kararlaştırılmadıkça, tüm fiyatlar yasal katma değer vergisi (KDV), nakliye masrafları, gümrük vergileri, sigorta ve paketleme ücretleri hariç olarak teklif edilir. Alıcının talep ettiği özel paketleme gereksinimlerinden doğan ek masraflar tamamen Alıcı tarafından karşılanacaktır.
Aksi kararlaştırılmadıkça, tüm fiyatlar yasal katma değer vergisi (KDV), nakliye masrafları, gümrük vergileri, sigorta ve paketleme ücretleri hariç olarak teklif edilir. Alıcının talep ettiği özel paketleme gereksinimlerinden doğan ek masraflar tamamen Alıcı tarafından karşılanacaktır.
5. Mücbir Sebep
Satıcı; doğal afetler, savaş, terörizm, grevler, resmi kısıtlamalar, tedarik zinciri aksamaları veya Satıcının makul kontrolü dışındaki diğer durumlardan doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan herhangi bir gecikme veya ifa yükümlülüğünün yerine getirilememesinden sorumlu tutulamaz.
Satıcı; doğal afetler, savaş, terörizm, grevler, resmi kısıtlamalar, tedarik zinciri aksamaları veya Satıcının makul kontrolü dışındaki diğer durumlardan doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan herhangi bir gecikme veya ifa yükümlülüğünün yerine getirilememesinden sorumlu tutulamaz.
6. Muayene ve Kusurların Bildirilmesi
Alıcı, teslim edilen malları teslim aldığı anda derhal muayene etmekle yükümlüdür. Gözle görülebilir her türlü kusur, eksiklik veya nakliye hasarı, teslimat tarihinden itibaren beş (5) iş günü içinde Satıcıya yazılı olarak bildirilmelidir. Bu süre içinde bildirimde bulunulmaması, koşulsuz kabul anlamına gelir.
Alıcı, teslim edilen malları teslim aldığı anda derhal muayene etmekle yükümlüdür. Gözle görülebilir her türlü kusur, eksiklik veya nakliye hasarı, teslimat tarihinden itibaren beş (5) iş günü içinde Satıcıya yazılı olarak bildirilmelidir. Bu süre içinde bildirimde bulunulmaması, koşulsuz kabul anlamına gelir.
7. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
Bu Şart ve Koşullar, kanunlar ihtilafı hükümleri hariç olmak üzere, Satıcının tescilli merkezinin bulunduğu ülkenin kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. Satıcının faaliyet gösterdiği yerdeki yetkili mahkemeler münhasır yetkiye sahip olacaktır.
Bu Şart ve Koşullar, kanunlar ihtilafı hükümleri hariç olmak üzere, Satıcının tescilli merkezinin bulunduğu ülkenin kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. Satıcının faaliyet gösterdiği yerdeki yetkili mahkemeler münhasır yetkiye sahip olacaktır.